最近学习了几篇关于房地产的法律

枫叶满天

包括：
《商品房销售管理办法》
《房地产广告发布暂行规定》
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

贴上来给大家分享一下。

枫叶满天

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中
华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担
保法》等相关法律，结合民事审判实践，制定本解释。

第一条 本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业（以下统称为出卖人）将尚
未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

第二条 出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定
无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。

第三条 商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内
的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价
格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦
应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。

第四条 出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同
担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规
定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应
当将定金返还买受人。

第五条 商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的
商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定
为商品房买卖合同。

第六条 当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请
求确认合同无效的，不予支持。

当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的，从其约定，但当事人一
方已经履行主要义务，对方接受的除外。

第七条 拆迁人与被拆迁人按照所有权调换形式订立拆迁补偿安置协议，明确约定拆迁人
以位置、用途特定的房屋对被拆迁人予以补偿安置，如果拆迁人将该补偿安置房屋另行
出卖给第三人，被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的，应予支持。

被拆迁人请求解除拆迁补偿安置协议的，按照本解释第八条的规定处理。

第八条 具有下列情形之一，导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受
人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超
过已付购房款一倍的赔偿责任：

（一）商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人；

（二）商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人。

第九条 出卖人订立商品房买卖合同时，具有下列情形之一，导致合同无效或者被撤销、
解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不
超过已付购房款一倍的赔偿责任：

（一）故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；

（二）故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实；

（三）故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。

第十条 买受人以出卖人与第三人恶意串通，另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使
用，导致其无法取得房屋为由，请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效
的，应予支持。

第十一条 对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。

房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受
人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面
交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的
除外。

第十二条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结
构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。

第十三条 因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，
应予支持。

交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任；出卖人拒绝修
复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复
期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十四条 出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积
不符，合同有约定的，按照约定处理；合同没有约定或者约定不明确的，按照以下原则
处理：

（一）面积误差比绝对值在３％以内（含３％），按照合同约定的价格据实结算，买受
人请求解除合同的，不予支持；

（二）面积误差比绝对值超出３％，买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的，
应予支持。买受人同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比
在３％以内（含３％）部分的房价款由买受人按照约定的价格补足，面积误差比超出
３％部分的房价款由出卖人承担，所有权归买受人；房屋实际面积小于合同约定面积
的，面积误差比在３％以内（含３％）部分的房价款及利息由出卖人返还买受人，面积
误差比超过３％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

第十五条 根据《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付
购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予
支持，但当事人另有约定的除外。

法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三
个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行
使的，解除权消灭。

第十六条 当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失３
０％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以
违约造成的损失确定违约金数额。

第十七条 商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或
者损失赔偿额可以参照以下标准确定：

逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利
息的标准计算。

逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地
产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

第十八条 由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事
人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：

（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；

（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日；

（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起９０日。

合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人
民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

第十九条 商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的
办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理
房屋所有权登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。

第二十条 出卖人与包销人订立商品房包销合同，约定出卖人将其开发建设的房屋交由包
销人以出卖人的名义销售的，包销期满未销售的房屋，由包销人按照合同约定的包销价
格购买，但当事人另有约定的除外。

第二十一条 出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋，包销人请求出卖人赔偿损失
的，应予支持，但当事人另有约定的除外。

第二十二条 对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷，人民法院应当通知包销
人参加诉讼；出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的，按照约定的内
容确定各方的诉讼地位。

第二十三条 商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能
订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求
解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并
导致商品房买卖合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的
购房款本金及其利息或者定金返还买受人。

第二十四条 因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除，致使商品房担保贷款合同
的目的无法实现，当事人请求解除商品房担保贷款合同的，应予支持。

第二十五条 以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖
合同无效或者撤销、解除合同的，如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请
求，应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理；未提出诉讼请求的，仅处理商品房买卖
合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的，可以与商品房买卖合同纠
纷合并审理。

商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，商品房担保贷款合同也被解除的、出
卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

第二十六条 买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款，亦未与担保权人办理商
品房抵押登记手续，担保权人起诉买受人，请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权
利的，应当通知出卖人参加诉讼；担保权人同时起诉出卖人时，如果出卖人为商品房担
保贷款合同提供保证的，应当列为共同被告。

第二十七条 买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款，但是已经取得房屋权属
证书并与担保权人办理了商品房抵押登记手续，抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵
押的房屋优先受偿的，不应当追加出卖人为当事人，但出卖人提供保证的除外。

第二十八条 本解释自２００３年６月１日起施行。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件，
本解释公布施行后尚在一审、二审阶段的，适用本解释。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件，
在本解释公布施行前已经终审，当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的，不
适用本解释。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行前发生的商品房买卖行为，适用当时的法
律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》。

枫叶满天

《商品房销售管理办法》

　　第一章 总则

　　第一条 为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据《中  
华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》，制定本办法。

　　第二条 商品房销售及商品房销售管理应当遵守本办法。

　　第三条 商品房销售包括商品房现售和商品房预售。

　　本办法所称商品房现售，是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人，并由买受人支付房价款的行为。

　　本办法所称商品房预售，是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为。

　　第四条 房地产开发企业可以自行销售商品房，也可以委托房地产中介服务机构销售商品房。

　　第五条 国务院建设行政主管部门负责全国商品房的销售管理工作。

　　省、自治区人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内商品房的销售管理工作。

　　直辖市、市、县人民政府建设行政主管部门、房地产行政主管部门(以下统称房地产开发主管部门)按照职责分工，负责本行政区域内商品房的销售管理工作。

　　第二章 销售条件

　　第六条 商品房预售实行预售许可制度。

　　商品房预售条件及商品房预售许可证明的办理程序，按照《城市房地产开发经营管理条例》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定执行。

　　第七条 商品房现售，应当符合以下条件：

　　(一)现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书；

　　(二)取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件；

　　(三)持有建设工程规划许可证和施工许可证；

　　(四)已通过竣工验收；

　　(五)拆迁安置已经落实；

　　(六)供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件，其他配套基础设施和公共设施具备交付使用条件或者已确定施工进度和交付日期；

　　(七)物业管理方案已经落实。

　　第八条 房地产开发企业应当在商品房现售前将房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件报送房地产开发主管部门备案。

　　第九条 房地产开发企业销售设有抵押权的商品房，其抵押权的处理按照《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》的有关规定执行。

　　第十条 房地产开发企业不得在未解除商品房买卖合同前，将作为合同标的物的商品房再行销售给他人。

　　第十一条 房地产开发企业不得采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。

　　房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。

　　第十二条 商品住宅按套销售，不得分割拆零销售。

　　第十三条 商品房销售时，房地产开发企业选聘了物业管理企业的，买受人应当在订立商品房买卖合同时与房地产开发企业选聘的物业管理企业订立有关物业管理的协议。

　　第三章 广告与合同

　　第十四条 房地产开发企业、房地产中介服务机构发布商品房销售宣传广告，应当执行《中华人民共和国广告法》、《房地产广告发布暂行规定》等有关规定，广告内容必须真实、合法、科学、准确。

　　第十五条 房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的商品房销售广告和宣传资料所明示的事项，当事人应当在商品房买卖合同中约定。

　　第十六条 商品房销售时，房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同。

　　商品房买卖合同应当明确以下主要内容：

　　(一)当事人名称或者姓名和住所；

　　(二)商品房基本状况；

　　(三)商品房的销售方式；

　　(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间；

　　(五)交付使用条件及日期；

　　(六)装饰、设备标准承诺；

　　(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任；

　　(八)公共配套建筑的产权归属；

　　(九)面积差异的处理方式；

　　(十)办理产权登记有关事宜；

　　(十一)解决争议的方法；

　　(十二)违约责任；

　　(十三)双方约定的其他事项。

　　第十七条 商品房销售价格由当事人协商议定，国家另有规定的除外。

　　第十八条 商品房销售可以按套(单元)计价，也可以按套内建筑面积或者建筑面积计价。

　　商品房建筑面积由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成，套内建筑面积部分为独立产权，分摊的共有建筑面积部分为共有产权，买受人按照法律、法规的规定对其享有权利，承担责任。

　　按套(单元)计价或者按套内建筑面积计价的，商品房买卖合同中应当注明建筑面积和分摊的共有建筑面积。

　　第十九条 按套(单元)计价的现售房屋，当事人对现售房屋实地勘察后可以在合同中直接约定总价款。

　　按套(单元)计价的预售房屋，房地产开发企业应当在合同中附所售房屋的平面图。平面图应当标明详细尺寸，并约定误差范围。房屋交付时，套型与设计图纸一致，相关尺寸也在约定的误差范围内，维持总价款不变；套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围，合同中未约定处理方式的，买受人可以退房或者与房地产开发企业重新约定总价款。买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任。

　　第二十条 按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。

　　合同未作约定的，接以下原则处理：

　　(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款；

　　(二)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。

　　产权登记面积-合同约定面积

　　面积误差比＝—————————————×１00%

　　合同约定面积

　　因本办法第二十四条规定的规划设计变更造成面积差异，当事人不解除合同的，应当签署补充协议。

　　第二十一条 按建筑面积计价的，当事人应当在合同中约定套内建筑面积和分摊的共有建筑面积，并约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方式。

　　第二十二条 不符合商品房销售条件的，房地产开发企业不得销售商品房，不得向买受人收取任何预订款性质费用。

　　符合商品房销售条件的，房地产开发企业在订立商品房买卖合同之前向买受人收取预订款性质费用的，订立商品房买卖合同时，所收费用应当抵作房价款；当事人未能订立商品房买卖合同的，房地产开发企业应当向买受人返还所收费用；当事人之间另有约定的，从其约定。

　　第二十三条 房地产开发企业应当在订立商品房买卖合同之前向买受人明示《商品房销售管理办法》和《商品房买卖合同示范文本》；预售商品房的，还必须明示《城市商品房预售管理办法》。

　　第二十四条 房地产开发企业应当按照批准的规划、设计建设商品房。商品房销售后，房地产开发企业不得擅自变更规划、设计。

　　经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的，房地产开发企业应当在变更确立之日起10日内，书面通知买受人。

　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受规划、设计变更以及由此引起的房价款的变更。房地产开发企业未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房；买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任。

　　第四章 销售代理

　　第二十五条 房地产开发企业委托中介服务机构销售商品房的，受托机构应当是依法设立并取得工商营业执照的房地产中介服务机构。

　　房地产开发企业应当与受托房地产中介服务机构订立书面委托合同，委托合同应当载明委托期限、委托权限以及委托人和被委托人的权利、义务。

　　第二十六条 受托房地产中介服务机构销售商品房时，应当向买受人出示商品房的有关证明文件和商品房销售委托书。

　　第二十七条 受托房地产中介服务机构销售商品房时，应当如实向买受人介绍所代理销售商品房的有关情况。

　　受托房地产中介服务机构不得代理销售不符合销售条件的商品房。

　　第二十八条 受托房地产中介服务机构在代理销售商品房时不得收取佣金以外的其他费用。

　　第二十九条 商品房销售人员应当经过专业培训，方可从事商品房销售业务。

　　第五章 交付

　　第三十条 房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。

　　因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

　　第三十一条 房地产开发企业销售商品房时设置样板房的，应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一致，未作说明的，实际交付的商品房应当与样板房一致。

　　第三十二条 销售商品住宅时，房地产开发企业应当根据《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》(以下简称《规定》)，向买受人提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。

　　第三十三条 房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。

　　商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期；存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的，保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。

　　非住宅商品房的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期。

　　在保修期限内发生的属于保修范围的质量问题，房地产开发企业应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因不可抗力或者使用不当造成的损坏，房地产开发企业不承担责任。

　　第三十四条 房地产开发企业应当在商品房交付使用前按项目委托具有房产测绘资格的单位实施测绘，测绘成果报房地产行政主管部门审核后用于房屋权属登记。

　　房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起60日内，将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。

　　房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。

　　第三十五条 商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。

　　第六章 法律责任

　　第三十六条 未取得营业执照，擅自销售商品房的，由县级以上人民政府工商行政管理部门依照《城市房地产开发经营管理条例》的规定处罚。

　　第三十七条 未取得房地产开发企业资质证书，擅自销售商品房的，责令停止销售活动，处5万元以上10万元以下的罚款。

　　第三十八条 违反法律、法规规定，擅自预售商品房的，责令停止违法行为，没收违法所得；收取预付款的，可以并处已收取的预付款1%以下的罚款。

　　第三十九条 在未解除商品房买卖合同前，将作为合同标的物的商品房再行销售给他人的，处以警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第四十条 房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。

　　第四十一条 房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房地产行政主管部门的，处以警告，责令限期改正，并可处以2万元以上3万元以下罚款。

　　第四十二条 房地产开发企业在销售商品房中有下列行为之一的，处以警告，责令限期改正，并可处以1万元以上3万元以下罚款。

　　(一)未按照规定的现售条件现售商品房的；

　　(二)未按照规定在商品房现售前将房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件报送房地产开发主管部门备案的；

　　(三)返本销售或者变相返本销售商品房的；

　　(四)采取售后包租或者变相售后包租方式销售未竣工商品房的；

　　(五)分割拆零销售商品住宅的；

　　(六)不符合商品房销售条件，向买受人收取预订款性质费用的；

　　(七)未按照规定向买受人明示《商品房销售管理办法》、《商品房买卖合同示范文本》、《城市商品房预售管理办法》的；

　　(八)委托没有资格的机构代理销售商品房的。

　　第四十三条 房地产中介服务机构代理销售不符合销售条件的商品房的，处以警告，责令停止销售，并可处以2万元以上3万元以下罚款。

　　第四十四条 国家机关工作人员在商品房销售管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第七章 附则

　　第四十五条 本办法所称返本销售，是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。

　　本办法所称售后包租，是指房地产开发企业以在一定期限内承租或者代为出租买受人所购该企业商品房的方式销售商品房的行为。

　　本办法所称分割拆零销售，是指房地产开发企业以将成套的商品住宅分割为数部分分别出售给买受人的方式销售商品住宅的行为。

　　本办法所称产权登记面积，是指房地产行政主管部门确认登记的房屋面积。

　　第四十六条 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据本办法制定实施细则。

　　第四十七条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。

　　第四十八条 本办法自2001年6月1日起施行。(完)

枫叶满天

《房地产广告发布暂行规定》

（1996年12月30日国家工商行政管理局令第71号发布）

（1998年12月3日国家工商行政管理局令第86号修订）

    第一条  发布房地产广告，应当遵守《中华人民共和国广告法》、《中华人民

共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》及国家有关广告监督

管理和房地产管理的规定。

    第二条  本规定所称房地产广告，指房地产开发企业、房地产权利人、房地产

中介服务机构发布的房地产项目预售、预租、出售、出租项目转让以及其他房地产

项目介绍的广告。

    居民私人及非经营性售房、租房、换房广告，不适用本规定。

    第三条  房地产广告必须真实、合法、科学、准确，符合社会主义精神文明建

设要求，不得欺骗和误导公众。

    第四条  凡下列情况的房地产，不得发布广告：

    （一）在未经依法取得国有土地使用权的土地上开发建设的；

    （二）在未经国家征用的集体所有的土地上建设的；

    （三）司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权

利的；

    （四）预售房地产，但未取得该项目预售许可证的；

    （五）权属有争议的；

    （六）违反国家有关规定建设的；

    （七）不符合工程质量标准，经验收不合格的；

    （八）法律、行政法规规定禁止的其他情形。

    第五条  发布房地产广告，应当具有或者提供下列相应真实、合法、有效的证

明文件：

    （一）房地产开发企业、房地产权利人、房地产中介服务机构的营业执照或者

其他主体资格证明；

    （二）建设主管部门颁发的房地产开发企业资质证书；

    （三）土地主管部门颁发的项目土地使用权证明；

    （四）工程竣工验收合格证明；

    （五）发布房地产项目预售、出售广告，应当具有地方政府建设主管部门颁发

的预售、销售许可证明；出租、项目转让广告，应当具有相应的产权证明；

    （六）中介机构发布所代理的房地产项目广告，应当提供业主委托证明；

    （七）工商行政管理机关规定的其他证明。

    第六条  房地产预售、销售广告，必须载明以下事项：

    （一）开发企业名称；

    （二）中介服务机构代理销售的，载明该机构名称；

    （三）预售或者销售许可证书号。

    广告中仅介绍房地产项目名称的，可以不必载明上述事项。

    第七条  房地产广告不得含有风水、占卜等封建迷信内容，对项目情况进行的

说明、渲染，不得有悖社会良好风尚。

    第八条  房地产广告中涉及所有权或者使用权的，所有或者使用的基本单位应

当是有实际意义的完整的生产、生活空间。

    第九条  房地产广告中对价格有表示的，应当清楚表示为实际的销售价格，明

示价格的有效期限。   

    第十条  房地产中表现项目位置，应以从该项目到达某一具体参照物的现有交

通干道的实际距离表示，不得以所需时间来表示距离。

    房地产广告中的项目位置示意图，应当准确、清楚，比例恰当。

    第十一条  房地产广告中涉及的交通、商业、文化教育设施及其他市政条件等

，如在规划或者建设中，应当在广告中注明。

    第十二条  房地产广告中涉及面积的，应当表明是建筑面积或者使用面积。

    第十三条  房地产广告涉及内部结构、装修装饰的，应当真实、准确。

    预售、预租商品房广告，不得涉及装修装饰内容。

    第十四条  房地产广告中不得利用其他项目的形象、环境作为本项目的效果。

    第十五条  房地产广告中使用建筑设计效果图或者模型照片的，应当在广告中

注明。

    第十六条  房地产广告中不得出现融资或者变相融资的内容，不得含有升值或

者投资回报的承诺。

    第十七条  房地产广告中涉及贷款服务的，应当载明提供贷款的银行名称及贷

款额度、年期。

    第十八条  房地产广告中不得含有广告主能够为入住者办理户口、就业、升学

等事项的承诺。

    第十九条  房地产广告中涉及物业管理内容的，应当符合国家有关规定；涉及

尚未实现的物业管理内容，应当在广告中注明。

    第二十条  房地产广告中涉及资产评估的，应当表明评估单位、估价师和评估

时间；使用其他数据、统计资料、文摘、引用语的，应当真实、准确，表明出处。

    第二十一条  违反本规定发布广告，依照《广告法》有关条款处罚。《广告法

》无具体处罚条款的，由广告监督管理机关责令停止发布，视其情节予以通报批评，处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下罚款。

    第二十二条  本规定自公布之日起施行。

cathycat

学习了以后，针对我们锦江的现状有什么对策？

叶晓阳

[s:177] 谢谢楼主的分享！

盼阿盼

这么说  商品房合同上应该有明确的 供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任；   装饰、设备标准承诺；
公共配套建筑的产权归属